Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Arkadiusz Wawer – Elektrikermeister (Einzelunternehmen)
Stand: Juni 2025

I. Geltungsbereich

  1. Diese AGB gelten für alle Leistungen, Lieferungen, Montagen und Reparaturen von Arkadiusz Wawer – Elektrikermeister (nachfolgend: „Auftragnehmer“) gegenüber Verbrauchern (§ 13 BGB) und Unternehmern (§ 14 BGB).
  2. Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie ausdrücklich und schriftlich vom Auftragnehmer anerkannt wurden.
  3. Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang vor diesen AGB.

II. Vertragsabschluss

  1. Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch tatsächlichen Beginn der Ausführung zustande.
  2. Kostenvoranschläge sind entgeltlich, sofern keine Beauftragung der enthaltenen Leistungen erfolgt.
  3. Bei Leistungen vor Ort gilt ein Vertrag auch durch mündliche Zustimmung oder Einverständnis zur Ausführung der Arbeit als geschlossen.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

  1. Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
  2. Zahlungen sind ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt fällig. Bei größeren Aufträgen kann eine Abschlagszahlung vereinbart werden.
  3. Bei Zahlungsverzug gelten gesetzliche Verzugszinsen (§ 288 BGB).
  4. Skontoabzüge bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung.
  5. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an gelieferten Materialien bis zur vollständigen Bezahlung vor.
  6. Bei Aufträgen, für deren Ausführung die Beschaffung von Materialien erforderlich ist, behalten wir uns vor, eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen.
    Hintergrund ist, dass wir als kleines Einzelunternehmen keine Möglichkeit haben, Materialkäufe auf Kreditbasis zu tätigen. Wir bitten hierfür um Verständnis – die Vorauszahlung dient ausschließlich der zuverlässigen, zeitnahen und wirtschaftlich abgesicherten Ausführung Ihres Auftrags.

IV. Mitwirkungspflichten des Kunden

  1. Der Kunde ist verpflichtet, alle für die Ausführung erforderlichen Informationen über Leitungsverläufe, Gefahrenquellen, bauliche Besonderheiten etc. rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.
  2. Die Energieversorgung (z.B. Strom/Wasser) sowie ggf. notwendige Genehmigungen sind vom Kunden bereitzustellen.
  3. Bei Verstößen gegen die Mitwirkungspflichten haftet der Auftragnehmer nicht für daraus entstehende Verzögerungen oder Schäden.

V. Leistungs- und Lieferbedingungen

  1. Termine gelten nur als verbindlich, wenn sie schriftlich zugesagt wurden.
  2. Höhere Gewalt, Materialengpässe oder wetterbedingte Verzögerungen berechtigen den Auftragnehmer zur angemessenen Fristverlängerung.
  3. Teillieferungen und -leistungen sind zulässig, soweit dem Kunden zumutbar.
  4. Bei Annahmeverzug durch den Kunden kann der Auftragnehmer Lagerkosten geltend machen und nach Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten.

VI. Gewährleistung

  1. Für Verbraucher gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Für Unternehmer beträgt sie ein Jahr.
  2. Mängel sind unverzüglich nach Feststellung schriftlich anzuzeigen.
  3. Der Auftragnehmer hat das Recht auf Nachbesserung. Erst bei zweimaligem Fehlschlagen bestehen Rücktritts- oder Minderungsrechte.
  4. Bei unsachgemäßer Nutzung, Eingriffen durch Dritte oder Nichtbeachtung von Montagevorgaben entfällt die Gewährleistung.

VII. Haftung

  1. Der Auftragnehmer haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
  2. Die Haftung ist in solchen Fällen auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
  3. Die Haftung für Folgeschäden (z. B. Datenverlust, Produktionsausfall) ist ausgeschlossen, sofern nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht.
  4. Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz, bei Personenschäden und im Falle von arglistigem Verschweigen eines Mangels bleibt unberührt.

VIII. Eigentumsvorbehalt

  1. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Zahlung Eigentum des Auftragnehmers.
  2. Eine Weiterveräußerung oder Verpfändung durch den Kunden ist ohne Zustimmung des Auftragnehmers unzulässig.

IX. Datenschutz

Personenbezogene Daten des Kunden werden ausschließlich zur Vertragsabwicklung verwendet und gemäß DSGVO verarbeitet.

X. Schlussbestimmungen

  1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
  2. Erfüllungsort ist der Betriebssitz des Auftragnehmers.
  3. Gerichtsstand für Streitigkeiten mit Unternehmern ist Eschwege, sofern gesetzlich zulässig.
  4. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.